裝修違約金怎麼算

A. 裝修延期的違約金是多少

裝修合同國家法律法規規定工程延遲違約金一般是按照超出十日結付工程款,每延期一天,按照工程款總額的0.5%支付違約金。一般要按照合同約定辦理，如果一方違約，可以要求承擔違約責任，協商不成，起訴解決。一般雙方在簽訂合同時，都會對合同的相關條款，以及違約以後，對違約金的約定，如果有一方違約的，應當支付其違約金。

避免裝修延期的方法

1.及時驗收和結算工程款：裝修開始後，如遇一些需要業主驗收簽字的工程，業主最好合理安排好時間，防止拖延。此外也需要准備好工程款，防止工程款未及時支付而造成停工等情況發生。

2.預防裝修延期：簽合同時明確交付時間及理賠條款：對於家裝工程的交付時間，是以甲乙雙方合同約定為准。要是不想被延期還投訴無門，一定要在合同條款里註明具體的違約金額和細則，然後嚴格按照合同執行。一般來說，業主對於違約金的參考，可以多咨詢市內正規裝飾公司的情況後，再判斷所選擇的裝修公司是否在合同中給出相對符合買賣雙方利益的違約金比例。合同簽訂注意事項：業主在與施工單位簽訂合同時，有必要簽定違約責任及相關賠償責任。最好確定每天支付違約金的具體金額數，如果是按工程總價的比率填寫，最好測算一下摺合每天的具體金額數，如違約金金額太少，就有可能達不到約束的效果。

3.先分清裝修延期原因和責任方：要解決問題，首先要分析原因，即要先分析造成不得不延期的原因。這是必須充分弄清楚的一步，因為它關乎到責任的所在。要看清楚裝修公司延期的原因是什麼，看是否自身原因造成的。業主違約情況：業主未按約定完成相應工作、未及時提供材料進場或材料出現質量問題、未及時驗收簽字、未履行合同約定按時支付工程款。

總而言之，大家需要在簽訂合同的時候就確認好，最好是在委託合同中就寫明相關的違約金的事項，這樣也就不會在後期出現問題的時候手足無措了。

以上是小編為大家分享的關於裝修延期的違約金是多少的相關內容，更多信息可以關注建築界分享更多干貨

B. 請問各位一下，住房裝修超過合同期，違約金怎麼算，每天百分之幾，是根據哪一部法律或規定

裝修超出合同約定周期，其賠償金的核算屬於裝修合同的一部分，應在在簽定裝修合同時予以明確，如在簽定裝修合同時未確定延期違約責任，主要是通過雙方協商解決，不願協商、調解或者協商、調解不成的，可以依法申請仲裁或者向人民法院起訴。

我國《合同法》第一百一十四條：

當事人可以約定一方違約時應當根據違約情況向對方支付一定數額的違約金，也可以約定因違約產生的損失賠償額的計算方法。

約定的違約金低於造成的損失的，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以增加；約定的違約金過分高於造成的損失的，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以適當減少。當事人就遲延履行約定違約金的，違約方支付違約金後，還應當履行債務。

依據上述規定，該違約只能採用補救的辦法，或者由於期限違約造成的經濟損失提出主張，對方如果對期限違約造成的經濟損失不予承擔，只好向法院提起訴訟，請求法院判令違約方賠償。

或者查看中華人民共和國建設部第110號令《住宅室內裝飾裝修管理辦法》下列條款：

第二十四條裝修人與裝飾裝修企業應當簽訂住宅室內裝飾裝修書面合同，明確雙方的權利和義務。

(2)裝修違約金怎麼算擴展閱讀：

違約金上限

違約金可分為法定違約金與約定違約金。

法定違約金是指由法律明文規定了適用情形、比例或者金額的違約金;

約定違約金是指合同雙方當事人在簽訂合同時自行約定適用情形、比例或者金額的違約金。

如果合同中只對違約金做了原則性的規定，沒有具體約定違約金的比例或數額，並且有關法律也沒有明確規定違約金比例或者金額的，則可按《民法通則》及《合同法》中關於承擔違約金責任的一般原則執行。

如果合同中沒有規定違約金的條款，法律也未規定違約金比例或者數額的，但只要由於違約造成了對方的損失，違約方就應向對方支付賠償金。該賠償金的數額，應當按照對方遭受的實際損失確定。

當事人可以約定一方違約時應當根據違約情況向對方支付一定數額的違約金，也可以約定因違約產生的損失賠償額的計算方法。

違約金沒有規定的比例，雙方都接受就行。違約金的比例規定要看具體的內容，如開發商延期交房，其違約賠償為萬分之二;買方違約,定金不能收回，賣方違約加倍返還定金等。

一般涉及到開發商違約的內容，賠償的比例就較低。司法解釋中的「當事人以約定的違約金過高為由請求減少的，應當以違約金超過造成的損失30%為標准適當減少」，應該是對合同法違約金過高的一個註解，而不是對違約金比例的規定。

看來合同雙方在簽訂了合同條款後，已具備合同法中的效力，任何一方發生違約，則會予以合同當事人對方予以相應的賠償，違約金的上限應該根據損失程度來估算。

C. 裝修延期違約金標准

裝修合同國家法律法規規定工程延遲違約金一般是按照超出十日結付工程款,每延期一天,按照工程款總額的0.5%支付違約金。一般要按照合同約定辦理，如果一方違約，可以要求承擔違約責任，協商不成，起訴解決。一般雙方在簽訂合同時，都會對合同的相關條款，以及違約以後，對違約金的約定，如果有一方違約的，應當支付其違約金。
避免裝修延期的方法
1.及時驗收和結算工程款：裝修開始後，如遇一些需要業主驗收簽字的工程，業主最好合理安排好時間，防止拖延。此外也需要准備好工程款，防止工程款未及時支付而造成停工等情況發生。

2.預防裝修延期：簽合同時明確交付時間及理賠條款：對於家裝工程的交付時間，是以甲乙雙方合同約定為准。要是不想被延期還投訴無門，一定要在合同條款里註明具體的違約金額和細則，然後嚴格按照合同執行。一般來說，業主對於違約金的參考，可以多咨詢市內正規裝飾公司的情況後，再判斷所選擇的裝修公司是否在合同中給出相對符合買賣雙方利益的違約金比例。合同簽訂注意事項：業主在與施工單位簽訂合同時，有必要簽定違約責任及相關賠償責任。最好確定每天支付違約金的具體金額數，如果是按工程總價的比率填寫，最好測算一下摺合每天的具體金額數，如違約金金額太少，就有可能達不到約束的效果。

3.先分清裝修延期原因和責任方：要解決問題，首先要分析原因，即要先分析造成不得不延期的原因。這是必須充分弄清楚的一步，因為它關乎到責任的所在。要看清楚裝修公司延期的原因是什麼，看是否自身原因造成的。業主違約情況：業主未按約定完成相應工作、未及時提供材料進場或材料出現質量問題、未及時驗收簽字、未履行合同約定按時支付工程款。

總而言之，大家需要在簽訂合同的時候就確認好，最好是在委託合同中就寫明相關的違約金的事項，這樣也就不會在後期出現問題的時候手足無措了。

D. 要求退房，裝修費用和違約金怎麼算

開發商違約退房可以要求哪些賠償：

(一)先找開發商協商,協商不成再訴訟。如果滿足合同約定的退房條件，最好還是先與開發商進行協商，這樣可以省去訴訟費用。

(二)索要違約金及相關稅費。如果是開發商違約導致退房，雙方也在合同里約定了違約金，那麼開發商須按約定賠償。賠償金除了房屋全價款及相應的利息外，還包括業主前期已支出的一些費用，如印花稅、購房契稅、交易手續費、測繪費、登記費、利息損失、購房代理費及律師費等，這些都算入消費者實際損失范圍內，由開發商補償。

(三)首付、月供利息都可獲賠。在退房款方面，採用一次性付款的購房者可直接要求開發商退還自己所付款項及相應利息。但通過按揭貸款、公積金貸款買房的情況則要相對復雜些。實踐中，都是開發商將應退購房款分成兩部分，屬於買家首付款的部分直接退還給買家，屬於買家向銀行借款的部分直接交還給銀行，並視為買家已向銀行提前還款。銀行接收還款並終止與購房人的借款合同。

開發商支付購房人首付款利息，即從首付款交付日到開發商歸還日該筆首付款的利息收入。若購房人按揭貸款已進入月供階段，開發商同樣應歸還購房人月供及利息支出。

若購房者要求退房時，已居住了一段時間，這期間產生的折舊費應由業主補償。在退房中，若責任方為開發商，購房者可不對房屋折舊進行補償，若是購房者的責任，開發商則可以不賠償業主裝修費。

房產訴訟的一般程序：

1、立案

原告人到法院立案大庭提交材料，法官審核通過後會開據收費單，然後到農業銀行收費口交費，拿農業銀行的收費單到另一窗口換取發票(交費窗口與換票窗口一般挨著)，返回立案窗口，將一張發票交給法官(其餘自己留存，以便查詢案件進展情況)

2、接到法院通知，到法院取開庭或調解傳票。

3、庭前調解(如未達成調解意見，另行開庭)

4、開庭(開庭時記著拿證據原件)開庭的程序步驟：法官宣讀法庭紀律、當事人權利義務;原告讀起訴書;被告答辯;原告提交證據，發表意見，被告對證據提出質證意見;被告提交證據，發表意見，原告對證據提出質證意見;法官詢問一些問題;雙方辯論;雙方最後總結意見。

5、書記員通知，到法院取判決書;

6、如對方不服上訴，等通知，到法院取上訴狀。如對上訴有書面答辯意見，還需要再去法院提交。如不想書面答辯，則不需要，取上訴狀時須告知法官，不做書面答辯。如自己不服判決，必須在取得法院判決書之日起十五日內到法院提交上訴狀。

7、接二審法院通知，到法院取開庭傳票

8、開庭(程序和一審差不多)

9、到法院取二審判決

10、如對方拒絕執行判決，到法院申請強制執行(在一審法院申請強制執行)

11、等法院通知，到法院取執行款項。

E. 裝修違約金一般是多少

你好，這種計算，一般在簽訂合同的時候寫在合同內容中.如果一方違約,另一內方可容憑合同向違約方索要違約金.如對方拒不履行,您可以拿合同去法院進行民事訴訟.
如果沒有約定，給你造成損失了，你應當提供證據證明你的損失！如果裝修質量有問題，你應該由專業的鑒定機構鑒定要求賠償你的損失！希望我的解答對你有所幫助，敬請採納！建議您考慮委託律師提供專業的法律幫助，便於避免您的法律風險和經濟損失，以此來最大限度的維護您的合法權益。

F. 裝修延期違約金為多少

如果是工商局發的正規合同是按照總工程款的千分之幾來扣除（每天），千分之2-5。還有版這個是合同權里規定的，並非是備注加上去的。
地板沒貨是主材類的問題，就算發生官司，裝修公司的責任也不會很大，你也沒轍。你最好是換款地板，國家沒規定，雙方約定，兩天每天1%能多少，算了，和氣生財，以後可能要維修啥的，可以起訴到法院，要求對方承擔違約金。

G. 裝修公司違約金應該怎麼辦，需要注意什麼

違約金法律沒有強制性規定，一般是合同雙方當事人的約定。一般法律實踐中法院版也尊重權當事人的約定。但如果約定過高，一方當事人是可以向法院請求減少違約金的。
過高一般實踐中是高於其損失額的30%為過高，即損失額的130%。案中關鍵是看他的損失是多少。
方違約時應當根據違約情況向對方支付一定數額的違約金，也可以約定因違約產生的損失賠償額的計算方法。

約定的違約金低於造成的損失的，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以增加；約定的違約金過分高於造成的損失的，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以適當減少。

當事人就遲延履行約定違約金的，違約方支付違約金後，還應當履行債務。

H. 裝修合同違約金怎麼算

這個要裝修合同的、你看看裝修合同上有沒有、如果沒有、不過 在貴陽祥和裝飾一般在一百一天、還有一種就是按照總金額比例來計算的、

I. 裝修公司逾期一個月，怎麼算違約金

如果遭遇合同違約復，您可以向制違約一方主張繼續履行，採取補救措施，賠償損失，違約金，定金責任。
合同違約金的計算方法如下：
如果合同雙方對違約金有約定,按照合同約定處理。《合同法》規定，當事人可以約定一方違約時應當根據違約情況向對方支付一定數額的違約金，也可以約定因違約產生的損失賠償額的計算方法。
約定的違約金低於造成的損失的，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以增加;約定的違約金過分高於造成的損失的，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以適當減少。
當事人就遲延履行約定違約金的，違約方支付違約金後，還應當履行債務。
如果合同雙方在合同中沒有約定違約金的，違約金一般等於違約所造成的實際經濟損失。
《合同法》規定，當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定，給對方造成損失的，損失賠償額應當相當於因違約所造成的損失，包括合同履行後可以獲得的利益，但不得超過違反合同一方訂立合同時預見到或者應當預見到的因違反合同可能造成的損失。
經營者對消費者提供商品或者服務有欺詐行為的，依照《中華人民共和國消費者權益保護法》的規定承擔損害賠償責任。